工程施工合作协议书(工程施工合作协议书通用范本)

九、履保证金1.本项目履约保证金200万元人民币2.该保证金小高层竣工之日起退还全款的50%，高层竣工之日退还剩余的50%3.本保证金不计利息。

工程施工合作协议书通用范本

　　一个成功的合作离不开协议条例，找到好的合作协议书模板往往事半功倍，为此，你可能需要看看“工程施工合作协议书通用范本”，请收藏并分享给你的朋友们吧！

工程施工合作协议书【篇1】

　　发包人（以下简称甲方）：**房地产开发有限公司

　　承包人（以下简称乙方）：**建筑安装工程有限公司

　　为建设好**房地产投资建设的号楼工程，保证工程质量、建设工期、保障工程实施达到预期的各项计划和指标，双方就合同条款的有关事宜本着平等、自愿、公平和诚信的原则达成如下合作协议，本协议与将来备案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力，请双方自觉遵守。

　　 一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　资金来源：

　　二：工程承包范围

　　承包范围：桩基、土建和安装（桩基由甲方分包不收取任何费用）

　　三：工程承包方式

　　承包方式：包工包料施工，但钢材、水泥、商品混凝土、门窗、水电暖通主材、高级装饰材料由甲方供应及水电施工由甲方提供。（甲供材料款不进入直接费，乙方决算时钢材、水泥、商品砼按定额含量*所购材料市场*10.91%取费进入决算，（材料费检测和马造20xx年2号文件的收费由甲方一次性支付壹拾伍万元人名币包干价）。水电主材（计取1%保管费加税金），门窗、消防系统、人防系统、智能化系统、暖通工程及防盗门、安装工程及其他专项分包工程由甲方另行分包并组织施工，乙方不对该部分进行工程预算，前述甲方分包工程应向乙方支付2%的配合费，配合费内容包括：留眼、补眼共用脚手架（不含分包单位需单独搭设的手脚架）和垂直运输机械、影响进度安排、作业降效等。除此之外，乙方不得再向甲方收取配合费。分包项目水电费用由分包单位另行挂表。另外，电梯按每台2000元人民币付配合费。

　　 四、合同工期

　　开工日期：甲方通知进厂为准

　　竣工日期：11层11个月完成，18层15个月完成。（从乙方破土动工开始计算）。（指承包的土建、安装工程）。

　　 五、合同价格

　　本工程合同金额：暂定价约为叁仟万元，具体数额按以下条款予以确定。

　　 六、结算方式

　　1.采用可调价合同，以会审后的施工图纸和工程设计变更通知单及现场签证为计算依据，按工程量据实核算。

　　2.结算依据：定额执行2000年《**省综合估价表》、及20xx年《**省建设工程补充定额估价表》装饰采用1999年《**省装饰工程综合估价表》，安装执行2000年《全国统一安装定额**省单位估价表》定额。乙方采购材料价格参照从施工至竣工期间**市造价部门公布的市场材料信息价加权平均价下浮7%（没有信息价的由甲乙双方确定价格）。不同阶段的施工工期要以监理公司和工程部负责人签证为准。定额人工按20xx年33号文件新规定执行，如有政策调整，甲方不承担任何责任。注：（不再调整）

　　3.收费标准：本工程18层楼按三类工程类别收取，优惠让利综合费率下浮3个点，11层楼按三类工程类别收取，优惠让利综合费率下浮3.5个点。五层及以下楼按四类工程类别收取，优惠让利综合费率下浮3个点。

　　 七、工程款的支付

　　1.在单位工程施工到春节期间，甲方须向乙方支付已玩擦很能够工程量的70%的工程款。

　　2.在后期施工中，乙方每月25日向甲方上报经现场监理符合认可的当月完成工程量，以甲方审核的工程量为工程款支付依据，如乙方向甲方提交工程量报告后10日内，甲方未向乙表示异议，视同甲方接受该工程量报告。

　　3.甲方在每月5号前（节假日顺延）根据一份上月上报经监理、甲方审核后的已完成工程量的70%支付乙方工程进度款。（如遇特殊情况双方协商解决）。

　　4.工程取得竣工验收报告合格后10天内，甲方向乙方支付至已完成工程量的90%工程款;工程竣工决算审计应在业内资料上报市城建档案归档并出具归档合格备案单后6个月内完成，另外5%的工程款在工程竣工验收备案并审计结束后十天内付清。

　　5.生于的5%工程款作为本工程的保修金，该保修金在竣工验收合格后的二年内支付。此款项5%工程量保修金，甲方在竣工验收、备案期间代乙方缴纳到市建管处，保修期满乙方到建管处领取。

　　 八、违约责任

　　1.若双方中任何一方违约，违约方须向对方赔偿由此造成的实际经济损失。

　　2.甲方应以议标方式（乙方应选二家施工企业参与投标）选定乙方承接《****号楼》工程。涉及其他二家企业参与投标，费用由乙方自付。

　　3.乙方应当确保自购的各种施工材料的产品质量和本项目工程的施工质量，若因乙方选材不当和施工中发生质量问题有乙方自行全部承担，乙方应按照《劳动法》、《安全法》用工。乙方在施工过程中如发生安全意外事故由乙方全部负责，甲方不承担任何形式的连带责任且乙方应处理好周边居民单位关系，文明施工，不扰乱市民正常生活，工作秩序。

　　4.由于乙方施工过程中存在工程质量瑕疵，并被他人发现和取证，使甲方市场信誉下降给甲方造成损失的，乙方应承担由此而产生的全部责任。若由于甲方原因造成工程停工或相关事项产生的损失由甲方全部负责。

　　5.工期每提前一天按2000元奖励，每逾期一天按4000元罚款。若由于甲方原因造成停工工期顺延并承担相应的损失。

　　 九、履保证金

　　1.本项目履约保证金200万元人民币

　　2.该保证金小高层竣工之日起退还全款的50%，高层竣工之日退还剩余的50%

　　3.本保证金不计利息。甲方超期还款时，超期之日起，每天按银行利息支付。

　　 十、其他事项

　　1.本协议书未尽事宜，由双方另行协商解决。

　　2.本协议与格式合同文本具有同等法律效力，在各文本内容不一致时执行本协议书的规定。

　　3.安装审定的工程量，甲方将工程款转入乙方在**设立的银行账户，确保甲方付给乙方的工程款全部用于该项目的建设，若因工程款的流逝给甲方带来直接或间接的损失，由乙方全部负责。

　　4.乙方收到工程款后，应首先确保工人工资的支付，并将各班组收到的工资清单按月报监理和甲方工程部。否则，甲方有权按照乙方制作的工作表直接代为支付。若因乙方拖欠农民民工工资而造成的投诉、立案、曝光现象发生，每发生一次甲方将扣除乙方工程款总额的20%，并在当月工程款结算中扣除，如当月工程款不满足20%罚款，则顺延至下一月份扣除。必须遵守有关部门发布高温时期施工时间，违者按上述罚款。

　　5.乙方对外签订的任何材料购销合同等所产生的经济法律责任，由乙方自负全责，甲方不承担任何连带责任，甲乙双方采购的材料检验若需检测由乙方承担检测检验费。

　　6.乙方不得将本工程转包或分包。

　　7.甲乙双方按照国家有关规定办理相关手续。

　　8.甲方向乙方一次性支付风险金壹仟元整（包干价）。

　　9.凡因本协议发生争议，双方友好协商解决；协商不成时，由**仲裁委员会裁决。

　　10.双方当事人对本协议全部条款的理解完全一致，本协议书经甲乙双方签字或盖章之日起生效。本协议一式四份，双方各执贰份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表人（签字）：代表人（签字）：

　　签约日期：

工程施工合作协议书【篇2】

　　甲方：__________有限公司（以下简称甲方）

　　地址：__________

　　乙方：__________（以下简称乙方）

　　地址：__________

　　甲乙双方共同参与投标的___________工程施工合同（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。

　　第一条：工程实施责任及要求

　　 1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。

　　 2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。

　　第二条：甲方责任

　　1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。

　　2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。

　　3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。

　　4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。

　　5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。

　　第三条：乙方责任

　　1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

　　2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。

　　3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。

　　4、负责自本协议签字之日起______日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金______元及相应的财务费______元。

　　5、负责自本协议签字之日起______日内，向甲方交纳：本协议履约保证金______元。

　　6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。

　　7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。

　　8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。

　　9、每月______日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后______日内传至甲方。

　　10、工程结束后，除向业主提交完整的竣工资料外，还需向甲方提交业主终期支付报表，交工证书、施工总结等。

　　11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。

　　第四条：印章管理项目

　　经理部印鉴由甲方授权代表管理，用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时，须经甲方代表同意，用印人必须是乙方或乙方授权代表。

　　第五条：费用、结算与支付

　　1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有，相应的罚金亦由乙方承担。

　　2、甲方收取管理费为主合同总价的______%（含变更、索赔费用）。施工过程收取的费用以乙方当月统计产值为基数进行计算，最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月______日前将本月管理费汇至甲方指定账户。

　　3、甲方收到银行保函抵押金后______日内支付乙方。

　　4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下，甲方收到业主返还的质量保证金后______日内支付乙方。

　　5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋，并按有关规定纳税。

　　6、乙方负责承担甲方派出人员的工资，标准为：于每月______日前汇至甲方指定账户，由甲方负责给派出人员发放工资，时间从本协议签订之日起至工程交工验收后______个月止。

　　第六条：违约责任

　　对于主合同所规定的甲方的合同责任，双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。

　　甲方签名：__________

　　乙方签名：__________

　　签约日期：__________

工程施工合作协议书【篇3】

　　甲方：_________________________

　　乙方：_________________________

　　经甲、乙双方友好协商, 双方本着诚挚合作、强强联合、优势互补、互惠互利的原则，就合作开发、承揽______________________工程(以下简称：该工程) 有关事宜，特签订本合作协议。

　　 一、合作基础

　　甲方是有承建大型市政、工业与民用建筑、高等级公路工程等施工能力的综合性建筑企业，拥有多个国家一级施工总承包资质和专业承包资质，具有很好的品牌效应和较强的管理水平;乙方有有效的信息、广泛的社会资源和一定的施工管理能力;甲、乙双方发挥各自优势，进行强强联合、互利双赢。

　　 二、合作方式

　　乙方负责以甲方名义对该工程从信息跟踪、前期运作、招投标到实施等全过程的施工项目的市场开发、承揽，以及办理工程施工相关手续并承担相关费用。工程中标后，乙方以甲方名义进行项目经理部的筹建和施工项目管理，并以自身作为其权利义务的载体，对双方合作工程项目的生产经营和其他一切活动承担法律责任;甲方仅按本协议的约定对双方合作工程项目进行监控管理。

　　甲方委派项目经理、总工程师、财务总监、质量总监和安全总监等共 ______名，对双方合作的工程项目的合同、财务、质量、安全、工期、进度、文明施工等进行监控，甲方委派人员的薪酬由乙方承担，薪酬标准为项目经理________元/月/人，总工程师、财务总监、质量总监和安全总监等________元/月/人，其他主要管理人员等________元/月/人。甲方委派人员的薪酬由甲方按月从乙方工程款中扣取，具体事宜在中标后双方签订的工程项目承包合同中明确。双方合作工程项目的其余配置(包括人力资源和其他一切资源)由乙方按需要自主配置，但必须满足工程和业主的需要，所需一切费用由乙方承担。

　　 三、经营和管理模式

　　1、双方合作工程项目受甲方统一管理，可以采取灵活的经营策略和管理模式，但总体管理方式不能与甲方的管理原则相违背，同时必须遵守甲方的各项规章制度。

　　2、乙方作为独立核算实体，自主经营，并对合作工程项目的生产经营活动和经营成果承担责任;甲方仅对合作工程项目的合同、财务、工程质量、工期进度、安全和文明施工等进行监控和管理。乙方在经营中必须遵守甲方的整体经营方针和政策，不得损坏甲方的市场形象。

　　乙方应向甲方上交本工程结算总造价_______%的管理费(不含税金及工程所在地政府要求交纳的各种基金和规费)，税金(包括在本项目发生的企业所得税,暂按_______%考虑)按实际发生额由甲方或业主代收代缴，政府要求交纳的各种基金和规费及在本项目所发生的企业所得税均由乙方自行负担。上述管理费和税金由甲方从每笔应收工程款中按比例扣取。

工程施工合作协议书【篇4】

　　甲方：_________ 身份证号码：_________

　　乙方：_________ 身份证号码：_________

　　为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

　　第一条、项目概况及合作条件

　　1、本工程的项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。

　　2、经过双方方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此在本工程项目计划投资_____万元。

　　3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：

　　(1)甲方_____投资_____万元，占_____%;

　　(2)乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%;

　　4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，任何一方不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

　　5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

　　第二条、工程管理责任及分工

　　1、该项目工程管理责任及分工如下：

　　(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管;

　　(2)该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。

　　2、材料采购及其他

　　(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。

　　(2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

　　(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

　　第三条、利益分享和风险承担

　　1、利润、风险分配

　　该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各按照50%比例分享承担。

　　2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

　　第四条、资金及管理

　　1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

　　2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。

　　3、该项目运营后，每个月 号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。

　　4、财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

　　第五条 违约责任

　　甲乙任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币_____元，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。

工程施工合作协议书【篇5】

　　甲方：********建筑工程有限公司

　　乙方：******建设有限责任公司

　　按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，达成如下协议条款：

　　第一条 总则

　　 1、本协议为双方长期性合作协议。

　　 2、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

　　 3、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

　　第二条 工程项目合作的形式及收费标准

　　1、工程项目由甲乙双方共同努力承接，工程合同签定后双方视具体工程对象，商定由甲方或乙方施工。

　　2、施工方负责向另一方交纳管理费（管理费率标准，单列条款约定）；并负责承揽工程应该支付的前期费用。工程应付税、费等由施工方负责。

　　3、管理费率视结算值由施工方向另一方缴纳，管理费用收取分别为：

　　a:结算值为5000万元（含5000万元）以下收取2%管理费用；

　　b:结算值为5000万元至1亿元。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用；

　　c:结算值为1亿元以上。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用，超过1亿元部分收取1%管理费用。

　　4、双方在工程所在地设立银行共管账户，共同控制工程款的走向，取款或转账时需经一方加盖公章一方加盖财务主管章（皆为银行预留印鉴）共同掌控。工程款到位后，按到位额扣除相应的管理费用，余款在三日内拨付给施工方用于工程施工。

　　5、施工方对所承担工程的工期、质量、安全文明施工等承担全部经济及法律责任，施工方不能拖欠农民工工资，承担工程所在地政府及业主规定的各项规费。

　　第三条 甲方职责

　　1、甲方负责市场开发，信息跟踪筛选，并承担所发生的费用。

　　2、为便于双方联系及业务开展，乙方在北京设立****建设有限责任公司办事处，委派相关人员具体负责合作及日常业务。

　　3、甲方派员有权按乙方聘用的职务及权限范围，依托乙方驻京办事处对外开展业务，乙方驻京办事处费用由甲方负责（具体费用另议）。

　　第四条 乙方职责

　　1、乙方应充分发挥企业优势，在联合开发市场及项目合作中竭尽全力。

　　2、乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感，以维护双方的信誉。

　　3、各方所提供的人员，在合作过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，对方有权撤换，并由提供方更换。

　　第五条 违约责任

　　任何方不得违约，否则将由违约方赔偿因违约而与对方带有的损失。

　　本协议一式四份，甲乙双方各执二份，签字盖章后生效。

　　甲方：*****建筑工程有限公司 乙方：*****建设有限责任公司

　　（盖章） （盖章）

　　委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）

　　年 月 日 年 月 日

工程施工合作协议书【篇6】

　　甲方：

　　乙方：

　　按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与 项目施工达成如下协议条款：

　　第一条 总则

　　1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对 项目施工具有约束力。

　　1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

　　1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

　　第二条 工程项目的安排及费用

　　2.1该工程项目全部由乙方组织施工，并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

　　2.2甲乙双方共同组成工程项目部，协调与业主及监理的关系。

　　2.3甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。

　　2.4乙方向甲方支付工程有效标价 ％的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式： 。

　　第三条 甲方职责

　　3.1项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理,负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。

　　3.2甲方在工程现场设立双控银行账户，取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程计量款到位后扣除甲方管理费用，余款在三日内拨付给乙方用于工程施工。

　　3.3甲方在青岛完税后，甲方根据分包协议，负责向乙方出具代扣代收税款凭证。

　　3.4协助乙方整理工程竣工资料。

　　第四条 乙方职责

　　4.1项目部由乙方委派项目副经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。如工程施工出现严重质量问题，甲方有权单方解除此协议，拒绝拨付工程进度款，并由乙方承担违约责任。

　　4.2乙方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。

　　4.3乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感，维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对承担的工程任务的工期、盾量、安全等承担全部经济及法律责任。

　　4.4乙方管理人员必须遵守甲方的各项管理制度及国家有关法律、法规，服从项目部的统一领导。

　　4.5支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。

　　4.6乙方不得以甲方及项目部的名义赊用任何人工、材料及机械设备。

　　4.7乙方的财务管理实行财务自主、独立核算，自负盈亏。

　　4.8本协议一式四份，甲乙双方各执二份，签字盖章后生效。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：（签字）

　　年 月 日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：（签字）

　　年 月 日

工程的合作协议范本4篇

　　双方合作之前都会先签订一份协议，交换双方的意见，同时也可以避免单方面的解约，影响另一方的利益，怎么样才能制定好协议呢？下面，我们为你推荐了工程的合作协议范本，供你参考，希望能帮到你。

工程的合作协议范本 篇1

　　甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：风险提示：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 甲、乙双方本着互惠、公平、公正和诚实守信的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规之规定，经双方友好协商，达成如下协议，共同遵守。

　　 一、合作内容

　　1、乙方受甲方委托，为完成甲方同_______公司取得工程项目内部承包合同，乙方负责完成对本工程项目的调查、对接、洽谈等相关事务，由此产生的差旅费、招待费、工资及考察等费用作为投资条件，代表甲方完成该承包的实施。

　　2、甲方负责组织，提供承包该工程的一切手续及资金至最终签订项目承包合同，并由甲方独立组织施工，自负盈亏。甲方经过严格的预算程序，决定按本协议规定分配给乙方相应的收益作为乙方代理行为的投资回报。

　　 二、工程概况

　　1、工程项目及名称：________工程。

　　2、工程总造价：______元，大写______元人民币。

　　3、工程地点：__________________。

　　4、工程内容：土石方工程。

　　5、工程保证金：______元。

　　6、本工程计价方式：按主合同执行

　　7、本项目合作方式：以甲方同项目方约定方式执行。

　　 三、合作收益

　　1、本协议规定按甲方所做工程中土石方总方量提取______元立方米作为乙方的收益。

　　2、乙方收益的支付时间与方式：甲方与项目方签订项目施工合同进场的______个工作日内，支付______万元（大写：______元整），乙方应得收益剩余部分根据工程月进度按比例足额支付，直至付完为止。

　　3、乙方应得收益所涉及国家相关法律法规应缴纳的税费由甲方代扣代缴，乙方不提供票据，相关审计等由甲方负责完成，确保乙方所得款项的合法性和安全性。

　　4、每月工程进度款到账后，甲方保证在每月收到进度款后______个工作日内将乙方收益支付到乙方指定的银行账户。

　　5、乙方有权派专员对甲方财务进行监管，并且对甲方工程进度款的到账情况，享有监督权和知情权。

　　 四、协议的履行及违约责任风险提示：

　　合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

　　1、甲方如不按照本协议约定的方式支付乙方的约定收益，乙方有权凭本协议向项目发包方提出从甲方应得工程项目款中扣除，并有权依法向人民法院提请诉讼。

　　2、申请执行本协议约定利润，并按合同约定工程造价总额的______%追究违约金。

　　 五、保密约定风险提示：

　　应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。 甲、乙双方都应当无条件保守本协议的商业秘密，本工程承包项目在未经施工队伍进场之前不得向协议外第三方透露该协议约定的任何内容；更不允许违规炒作。

　　 六、其他约定

　　1、乙方不承担甲方与项目方之间的经济纠纷、法律责任及施工过程中的安全事故等责任。

　　2、本协议在甲乙双方代表签字盖章后成立，甲方同项目发包方签订《项目承包合同》时生效，如甲方与项目方签约不成，本协议无效。

　　3、本协议在甲方支付完乙方所有应得定额利润后自动失效，双方解除合同关系。

　　4、本协议涉入的内容甲乙双方应遵照执行，如需变更，必须经双方协商同意，否则视为约，甲方仍无条件按此协议负责。并赔偿乙方由此发生的经济损失。

　　5、本协议一式______份，甲乙双方各执______份；本协议未涉入事项，以项目合同约定的相关内容为准。甲方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日乙方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日

工程的合作协议范本 篇2

　　甲方：

　　代表人：

　　乙方：

　　代表人：

　　为适应市场及企业发展的需要，本着双赢观念，甲乙双方经协商达成如下协议：

　　 一、合作内容

　　甲乙双方就________省_______至_______高速公路沥青路面工程项目投标及相关事宜达成合作协议。

　　二、双方职责

　　甲方职责：

　　1、负责按业主及招标要求购买该工程项目的资格预审文件。

　　2、按资格预审文件要求编制资格预审文件并负责资格预审文件的递交。

　　3、资格预审文件通过后，根据业主要求购买招标文件、组织人员踏勘工地，负责投标书编制工作，提交投标保证金。

　　4、若该项目中标，负责与业主签订施工合同。

　　5、负责中标后的施工管理，安排施工队伍，组织施工生产，履行合同承诺。

　　6、中标后与乙方签订施工合同，明确双方的责、权、利。

　　乙方职责：

　　1、负责协调与业主各方的关系。

　　2、资格预审过程中，负责提供与资格审查有关的信息，确保资格审查通过。

　　3、编制投标文件期间，负责提供编制投标文件及定标所需的有关资料和信息（含最佳报价分析报告和评标关键性资料），确保所提供资料及信息的准确性和及时性。

　　4、若工程中标，乙方作为甲方内部的一个施工队伍承担总工程量50%的工程，服从甲方对本工程项目的统一管理和指挥，负责所承担工程的施工管理，施工队伍安排，组织施工生产，履行合同承诺。

　　三、成本费用

　　1、编标成本费用包括编制资格预审申请文件成本费用和编制投标文件成本费用。

　　（1）编制资格预审申请文件成本费用包含购买资格预审文件、编制资格预审申请文件及递交资格预审申请文件所发生的费用。

　　（2）编制投标文件成本费包含购买招标文件、工地调查、编制投标文件及递交文件过程中发生的费用。

　　2、本项目编标成本费用由甲方承担。

　　四、承包工程量的比例及费用支付方式

　　1、若该项目中标，甲方利用乙方资源，采取承包合作的方式，根据该中标工程项目实际承揽任务额，安排给乙方_________%的工作量。为确保施工现场有序、规范，保质保量完成任务，乙方自行交纳乙方施工总金额的税金（营业税、城市建设维护和教育附加税）和法定法规（若有要求则有业主或甲方代扣代缴）。

　　2、该项工程若需银行履约保函，甲方负责提供；若需提供现金履约保证金，则需甲乙双方根据所承担的工程量分别承担。

　　3、支付办法：在甲方与业主签订施工合同后，甲方应与乙方及时签订承包合作协议书。乙方按承担的工程量享受业主的预付款；每次业主对甲方实施计量支付后7天内，甲方对乙方实施计量支付；工程竣工后，业主对甲方进行竣工决算并支付全部工程款后10天内，甲方对乙方进行竣工决算并支付完乙方应得承包价款。

　　4、乙方全部承担投标期间的协作服务费，甲方不向乙方收取施工管理费。

　　五、其他事项

　　1、中标后，甲乙双方订立书面的工程承包合同，进一步明确职责、权利和义务。

　　2、乙方对所承包的工程应严格按照业主和甲方的要求施工，包括管理、测量、试验、物资采购储存、机械设备调遣、劳力安排、质量检验、资料报签整理、计量支付基础文件、环境保护、征地拆迁、与地方有关部门的协调等，施工中，甲方发现乙方生产要素配置、工期进度、质量安全达不到业主要求时，甲方及时提出整改意见，乙方应限时整改，造成的经济损失均由乙方赔偿。

　　3、甲方对乙方承包工程的基本要求：安全、质量、工期、环保符合国家的现行标准和与业主签订合同的具体要求；维护甲方的企业形象和信誉。

　　4、合作时间：本合作期限为________个月，有效期从________年________月________日开始，止于________年________月________日。

　　5、因履行本协议发生争议，协商优先，协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院起诉。

　　六、本着精诚合作的原则，甲、乙双方需积极维护对方在社会中的良好形象和信誉，不得以任何方式损害对方的形象和信誉。

　　七、未尽事宜，双方本着互相谅解的原则，协商解决。本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份。

　　八、协议自正式签署之日起。若该项目未中标，本协议自行失效。

　　甲方：

　　地址：

　　身份证号 ：

　　联系方式：

　　签约时间：________年________月________日

　　乙方：

　　地址：

　　身份证号 ：

　　联系方式：

　　签约时间：________年________月________日

工程的合作协议范本 篇3

　　甲方：住址：法定代表人：联系电话：乙方：住址：法定代表人：联系电话：风险提示：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：________________________________。

　　2、工程地点：________________________________。

　　3、承包范围：________________________________。

　　4、承包方式：________________________________。

　　5、工期：本工程自________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。

　　6、工程质量：________________________________。

　　7、合同价款： ________________（大写人民币：________________________________）。

　　第二条 发包方工作风险提示：

　　应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

　　再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

　　1、开工前日，向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向承包方进行现场交底。

　　2、向承包方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　3、指派________________（联系电话：________________________）为发包方驻工地代表或主要联络人，负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜工程外包合同范本工程外包合同范本。

　　4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责与业主办理相应审批手续。

　　5、提供经业主或发包方确认的工程材料清单，内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。

　　第三条 承包方工作

　　1、参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交发包方审定。

　　2、根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料，并由发包方驻工地代表签字确认。

　　3、指派________________（联系电话：________________________）为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。

　　4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，并承担相应费用。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

　　6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。

　　7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　8、工程竣工未移交发包方前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护。

　　9、参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。

　　第四条 关于工期的约定

　　1、发包方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包方同意，并支付承包方因赶工采取的措施费用。

　　2、因发包方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　3、因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4、因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（含8小时，一周内累计计算），工期相应顺延。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。发包方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向承包方支付由此增加的费用。

　　3、发包方、承包方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予承认。若发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。若复验合格，发包方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延。若复验不合格，其复验及返工费用由承包方承担，但工期也予顺延工程外包合同范本工程外包合同范本。

　　4、由于承包方原因造成质量事故，其返工费用由承包方承担，工期不顺延。

　　5、工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包方在规定时间内未能组织验收，需及时通知承包方，另定验收日期。但发包方应承认竣工日期，并承担承包方的看管费用和相关费用。

　　第六条 关于工程价款及结算的约定

　　1、双方商定本合同价款采用第________种：

　　（1）固定价格。

　　（2）固定价格加%包干风险系数计算，包干风险包括内容。

　　（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　2、本合同生效后，甲方分次，按下列约定支付工程款

　　（1）尾款竣工结算或质保期届满时一次结清

　　（2）分期拨款。进行的条件：________________拨款________%金额________________元

　　3、工程竣工验收后，承包方提出工程结算并将有关资料送交发包方。发包方自接到上述资料日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在审查期满后日内结清尾款。

　　第七条 关于材料供应的约定

　　1、本工程发包方提供设备的，应为符合设计要求的合格产品。凡约定由承包方提货的，由承包方承担运输费用。

　　2、由发包方供应的设备发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3、所有工程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管不当造成损失，由承包方负责赔偿。

　　4、凡由承包方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，对工程造成的损失由承包方负责。

　　第八条 有关安全施工和防火的约定

　　1、发包方提供的施工图纸或作法说明，应符合《《建筑装饰工程施工及验收规范》或其他发包方提供的书面标准。

　　2、承包方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法律法规、规范。

　　3、由于发包方确认的图纸或作法说明违反有关安全操作规程和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包方应承担由此产生的相应经济损失。

　　4、由于承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，承包方应承担由此引发的相关经济损失。

　　第九条 奖励和违约责任风险提示：

　　合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

　　1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，发包方支付承包方X。发包方不安合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。

　　2、由于承包方原因，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付发包方X违约金。发包方要求提前竣工，除支付赶工措施费用外，每提前一天，发包方应支付承包方X作为奖励。

　　3、承包方按照发包方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本热门合同、2款增加优质价款外，发包方应支付承包方X作为奖励工程外包合同范本工程外包合同范本。

　　4、承包方应妥善保护施工现场的设备及堆放的各种物品，如造成损失，应照价赔偿。

　　5、发包方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由发包方负责并承担损失。

　　6、未经发包方同意，承包方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包方负责并承担损失。

　　7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十条 争议或纠纷处理

　　1、凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商。协商不成的，可提交原告方所在地人民法院，以先受理的法院为准，按照法律程序进行裁判。

　　2、除双方另有约定或法律另有规定的，诉讼费由败诉方承担。

　　第十一条 不可抗力

　　1、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、地震、火灾、动乱、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供应商发生不可预测的事故，或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾等。

　　2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无需承担任何责任，但本合同另有规定的除外。

　　3、因不可抗力致使部分不能履行合同的，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

　　4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须在____日内以书面形式通知对方，并在不可抗力结束后____日内向对方提交发生不可抗力的充分而有效的证明。

　　5、因一方的违约行为导致延期履行合同，导致合同履行遭遇不可抗力的，违约方应承担不可抗力造成的相应损失的赔偿责任。

　　第十二条 其他约定

　　1、本合同未尽事宜，双方可协商另行签订协议。若双方不能签订协议的，按照现行行规、惯例执行。

　　2、本合同一式________份，双方各执________份，经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

　　3、本合同履行完成后自动终止。甲方：签约日期：________年____月____日乙方：签约日期：________年____月____日

工程的合作协议范本 篇4

　　建设单位（以下简称甲方）：总包单位（以下简称乙方）：分包单位（以下简称丙方）：风险提示：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 风险提示：

　　应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。 经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将___________工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　四、工程造价：

　　五、承包方式：

　　六、工期：________年____月____日至________年____月____日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。

　　七、质量：符合国家现行规范标准要求。

　　八、材料要求：所用材料应提供材料的相关质量证明文件，按照要求进行检验并承担有关费用。

　　九、材料规格及厂家：

　　十、工程款支付方式：

　　（1）_______后付合同价款的___%；

　　（2）_______后付合同价款的___%；

　　（3）_______后付至合同价款___%；

　　（4）留_____%作为工程保修金，________年内付清。经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。风险提示：

　　应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

　　再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 十

　　一、双方的权利和义务

　　1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。

　　2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。

　　3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。

　　4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承担。

　　5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。

　　6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。十

　　二、竣工验收：工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误承担有关责任和损失。风险提示：

　　合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。 十

　　三、违约责任：

　　1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚______元。

　　2、出现质量问题，丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。十

　　四、工程保修：丙方负责工程的保修并支付发生的费用。十

　　五、争议：发生争议，应协商解决，如协商不成，均可向__________法院提起诉讼。十

　　六、本协议一式三份，三方各执壹份。十

　　七、本协议签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。甲方：（盖章）法定代表人________年____月____日乙方：（盖章）法定代表人________年____月____日丙方：（盖章）法定代表人________年____月____日

工程合作协议书范本

建筑施工合同范本